Шеф монтаж договор типовой

Договор на монтаж системы канализации

Шеф монтаж договор типовой

ДОГОВОР №________________
на монтаж оборудования для устройства наружной канализации

г. Москва «___» _______________ 2009 г.

ООО «Системы для дома», в лице Генерального директора Светлова Михаила Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести монтаж и запуск в эксплуатацию станцию глубокой биологической очистки …………………., а Заказчик обязуется оплатить работы по монтажу и стоимость оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Виды и объем выполняемых работ Стороны согласовывают в смете, приложенной к настоящему Договору.

Приложения подписываются обеими сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Если в процессе монтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

2.1. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику. 2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 2.3.

В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется. 2.4. При частичном выполнении работ силами Заказчика гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, оговаривается отдельно. 2.5.

Исполнитель не отвечает за последствия, вызванные выходом из строя очистной станции в случае нарушения условий эксплуатации и технического обслуживания. 2.6. В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем _______ м. куб. в сутки, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих СНиП 2.04.

03-85 Исполнитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды. 2.7. Необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию очистной установки через стояк внутренней канализационной сети здания. Над стояком необходимо предусматривать вытяжную часть, которая должна быть выведена на кровлю на высоту не менее 0,3 м.

2.8.

В случае расположения места поставки товара в зонах санитарной охраны населенных пунктов, заповедниках, заказниках или в случае отведения очищенных стоков в водные объекты, очистные установки необходимо комплектовать системой доочистки и обеззараживания очищенной воды.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оборудования и работ по данному договору составляет ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3.2. Оплата выполняемых работ производится Заказчиком в рублях РФ на основании счета Исполнителя. Стороны могут оговорить другие способы оплаты, согласованные в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 3.3.

Заказчик обязуется производить 100% оплату за выполняемые работы в течение срока действия Счета на оплату. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Исполнителя.

Оплата стоимости работ по Договору производится в следующем порядке: 1 этап: При подписании Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 100% стоимости оборудования и 50% стоимости выполняемых работ, в соответствии со сметой приложенной к настоящему Договору, что составляет ……………………………………………………………………………………………….

2 этап: После подписания сторонами акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней оставшуюся стоимость выполненных работ, что составляет ……………………………………………………………………………………………………………………………

3.4. Оплата дополнительных работ и материалов производится по доп.соглашению см.п.1.3.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязуется в течение _____ рабочих дней с момента оплаты осуществить монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования при условии соблюдения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 3.3. настоящего Договора. 4.2. Срок начала работ сообщается Исполнителем Заказчику доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.

) не позднее, чем за 2 суток до начала работ по монтажу. 4.3. В случае неготовности объекта к проведению монтажа срок, указанный в п.4.1., не считается нарушенным Исполнителем. Сроки могут быть изменены по соглашению сторон. 4.4. Срок выполнения работ может быть увеличен на количество дней неблагоприятных для их выполнения (погодные условия). 4.

5. Продолжительность выполнения работ автоматически продлевается на дни официальных праздников в РФ.

4.6. Заказчик не позднее, чем за 7 суток извещает Исполнителя доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) о готовности принять специалиста Исполнителя на участке для завершения исполнения договорных обязательств.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется в оговоренный срок выполнить монтаж оборудования, а также произвести запуск в эксплуатацию оборудования. 5.2. По завершению работ Исполнитель обязуется произвести уборку объекта, вывоз мусора, связанного с проведением работ по настоящему Договору. 5.3.

Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 1 сутки до даты приемки. 5.4. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ. 5.5.

В случае неготовности Заказчика принять работы Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ. 5.6. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей. 5.7.

Сдача результата работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на основании доверенности). Доверенность прилагается к акту.

5.8.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая акт, обязана в течение трех дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При несообщении этих сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Предоставить объект, на котором будут осуществляться работы по монтажу, в состоянии, обеспечивающем нормальное проведение работ. 6.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению монтажных работ со стороны Заказчика, Заказчик обязан принять меры по устранению таких препятствий. 6.3.

Предоставить помещение для складирования материалов и инструмента и обеспечить его сохранность. 6.4. Выделить место для размещения на участке прицепа–дачи для проживания монтажной бригады в количестве 4 человек. При невозможности размещения на участке прицепа–дачи Заказчик оплачивает дополнительно 30% от стоимости Договора, в соответствии с Окончательной сметой на монтаж. 6.5.

Обеспечить проезд автотранспорта к объекту для доставки оборудования (в том числе и крупногабаритного) и материалов. 6.6. Обеспечить возможность монтажа краном крупногабаритного оборудования. 6.7. Обеспечить объект и монтажную бригаду на объекте электроэнергией, водоснабжением и санузлом.

6.8.

В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ и увеличения сметной стоимости.

7. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ

7.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням.

Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ. 7.2.

За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 7.3.

За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства.

Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени и штрафы в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо частичного) претензии пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по данному Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так же других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон. 8.2. Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств. 8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с даты их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их прекращении. Не уведомление в течение 7 дней с момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание освобождения выполнения обязательств по настоящему Договору. 8.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия обстоятельств непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней с даты прекращения Договора или фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине действия форс-мажорных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения. 9.2.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 9.3.

Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 9.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон.

В иных случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.

9.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно предмета этого Договора. 10.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими силу. 10.3.

Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами, в том числе, с помощью телеграмм или телефаксов при условии, что возможно установить место их отправления. 10.4.

Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение настоящего Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней с момента обмена. 10.5.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является подлинным и имеет одинаковую юридическую силу. 10.6.

Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 10.7. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.

10.8. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. ЗАКАЗЧИК_____________________ / / 11.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО “Системы для дома” Юридический адрес: 115487, Москва, ул. Садовники, дом 11А, строение 12.,. Адрес для переписки: 117545, Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.9, офис 251 ИНН 7725674715 КПП 772501001 р/с №40702810738060055995 в универсальном доп. Офисе №01679 Царицинского отделения №7978 Сбербанка России ОАО, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1097746477542 ОКПО 62738578 тел.: +7 (495) 661-85-97 e-mail: info@vodaservis.ru Генеральный директор _____________________ /М.К.Светлов/ М.П.

Источник: http://www.stok-voda.ru/services/dogovora/dogovor-na-montazh/

ШЕФ-МОНТАЖ

Шеф монтаж договор типовой

  “И сказали люди: “Сделаем кирпичи из глины и обожжём их в огне, чтобы они стали твёрдыми”. Они стали пользоваться кирпичами вместо камней, а дёгтем вместо извести.   Потом люди сказали: “Построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим и тогда не рассеемся во всей земле”.

   Господь сошёл вниз посмотреть на город и на огромной высоты башню, которую строили люди, и сказал: “Все эти люди говорят на одном языке и объединились, чтобы сделать эту работу. И это лишь начало их дел; скоро они смогут делать всё, что задумают. Сойдём же вниз и смешаем их язык, тогда они перестанут понимать друг друга”.

   И Господь рассеял людей по всей земле, так что они не закончили строительство города.”

Быт.11:1-11:9

      Шеф-монтаж (технический надзор) – это набор экспертно-консультационных услуг. Состав этих услуг индивидуален для каждого проекта и тщательно согласовывается с заказчиком при составлении договора.

В общем случае это совокупность действий представителей заказчика или по его поручению представителей специализированных организаций осуществляемых визуально, документально, инструментально, приборно, направленных на определение соответствия строительно – монтажных и других видов работ, выполняемых подрядчиком, а также материалов изделий и конструкций требованиям проекта, действующих СНиП, ТУ, стандартов и других нормативных документов, а также правил производства работ.

Понятие “шеф-монтаж” в строительных нормативах, пока не определено.  Поэтому при заключении договора следует руководствоваться нормативными документами, регулирующими основы предоставления консультационных услуг и договорные отношения в целом.

  Стоимость шеф-монтажа зависит от сложности работ, степени “запущенности” дел на объекте и стоимости монтируемого оборудования.

 Задать вопрос: cons@cons-systems.ru

Цели проведения консультирования:

  • Экспертиза исходно-разрешительной документации, предпроектной, проектной, эксплутационной и технической документации объекта, предприятия, производства.
  • Анализ и оценка состояния    объекта   на   основании   результатов   проведенных   технических исследований, проб и замеров непосредственно на месте.
  • Составление технического отчета о полноте и качестве   исходно-разрешительной, предпроектной, проектной, эксплутационной и  технической   документации   и   технического состояния объекта, предприятия, производства.
  • Определение соответствия исходно-разрешительной, предпроектной, проектной, эксплутационной и технической  документации   и   технического   состояния   объекта   требованиям   действующего законодательства Российской Федерации, стандартам, нормам, правилам и инструкциям в области строительства, промышленной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда и здоровья.
Наименование и состав услугСтоимость услуг(без учёта НДС 18%)Примечание
Оперативный контроль за ходом строительства, обеспечения производства технической документацией, своевременностью поступления и достоверностью (соответствию фактическим объёмам) исполнительной документации, поступающей (передаваемой) от контрагентов.от 160 000,00 руб./мес.(82 000,00 руб./объект)включая использование транспортного средства и средств связи
Контроль выполнения взаимных требований и претензий подразделений, анализ результатов деятельности контрагентов за предыдущий плановый период.от 86 000,00 руб./мес.
Организация разработки мероприятий по совершенствованию оперативного планирования, текущего учета производства.от 48 000,00 руб./мес.
Согласование смет с заказчиками и подрядными организациями и осуществление контроля за соблюдением ими нормативов, заложенных в сметы   расходов, проверка (составление) актов выполненных работ.от 90 000,00 руб./мес.(32 000,00 руб./объект)включая использование транспортного средства и средств связи
Письменное информирование об имеющихся недостатках в работе и принимаемых мерах по их ликвидации.от 12 000,00 руб./мес.

 Мы можем обслужить Вас быстро, качественно и недорого. Выбирайте любые два пункта.

О техниках по строительной части

Ст.27. Губернскими инженерами назначаются, по усмотрению Министра Внутренних дел, предпочтительно Инженеры Путей Сообщения и Гражданские Инженеры, окончившие курсы в Институте Гражданских Инженеров Императора Николая 1.

За неимением же оных могут быть определяемы и другие техники, имеющие как служебные права, так и специальные инженерно-строительные познания.

Для удостоверения в сих познаниях лица сии подвергаются особому испытанию по правилам, установленным по соглашению Министерства Путей Сообщения и Внутренних дел.

Примечание:
Военно-Инженерные офицеры и инженеры Морской строительной части, упомянутому в сей статье испытанию не подлежат.

Устав строительный (1900 год)

(о тех кто контролирует стройку)

Услуги шеф-монтажа (технического надзора) перекликаются с таким понятием, как “авторский надзор”.

Авторский надзор представляет собой совокупность действий, осуществляемых визуально и документально и направленных на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений и действий, осуществляемых подрядчиком в процессе возведения объекта строительства, принятым решениям в рабочем проекте объекта строительства и зафиксированным в документации.

Начало строительных и ремонтных работ требует постоянного контроля со стороны координатора проекта. Залогом успешного завершения и сдачи объекта является неукоснительное следование проекта и выполнение всех строительных норм и правил, что и является авторским надзором в широком смысле.

Попробуем дать свое определение авторскому надзору — это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение соответствия технологическим, архитектурно-стилистическим, строительным и другим нормам и показателям, предусмотренным в проектной документации, для вводимого в эксплуатацию объекта. Необходимо отметить, что авторский надзор делится на архитектурный и технический.

Архитектурный надзор означает следование согласованному с заказчиком проекту, без внесения в него каких либо изменений. Архитектурный надзор осуществляется автором проекта.

Технический надзор означает четкое соблюдение технологии строительства и строительным нормам.

Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного документа) и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации.

Авторский надзор состоит из следующих этапов:

1.Надзор за правильной авторской реализацией согласованного проекта.

2. Необходимое корректирование и дополнение рабочей документации.

3.Консультации заказчика.

4.Выполнение не запланированных работ (по согласованию)

5.Ведение журнала авторского надзора.

Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.

Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком.

Примечание: В авторский надзор не входит прием скрытых работ, а также технология производства строительства.

По предварительной договоренности с заказчиком мы можем проводить авторский надзор на любом этапе реализации проекта. Рекомендуем ознакомиться с типовым договором авторского надзора.

Авторский надзор – стоимость

Одной из услуг, предоставляемых нашей компанией, является авторский надзор, стоимость которого определяется сложностью проекта. Расчет стоимости авторского надзора можно произвести только с помощью специалиста.

Если вы хотите, чтобы ваш проект в полной мере соответствовал ожиданиям, обязательно закажите авторский надзор, стоимость этой услуги не сыграет значительной роли в общей структуре расходов, но вы будете чувствовать себя куда более уверенно. Чтобы заранее знать порядок своих расходов, попросите произвести расчет стоимости авторского надзора еще до начала работ.

Для точного расчета стоимости авторского надзора воспльзуйтесь  МРР-3.2.07.04–07

Как не допустить ухудшения качества возводимого сооружения, повысить его надежность и безопасность? Решая данные задачи, заказчик (застройщик) не должен забывать об авторском надзоре – совокупности мероприятий, призванных обеспечить наиболее полное соответствие строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации.

Основные задачи авторского надзора – выявление отклонений от проекта, нарушений в технологии и качестве применяемых материалов и (если нужно) принятие решений по внесению в проект необходимых изменений.

Таким образом, авторский надзор способствует недопущению всего, что может привести к ухудшению качества строительства, снижению безопасности и надежности здания (сооружения) или ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Данный вид контроля осуществляется при проверке хода строительных работ на возводимых объектах, их вводе в эксплуатацию и выводе на проектную мощность, а также при консервации и ликвидации объектов.

Источник: http://cons-systems.ru/shef-montadge

Шефмонтаж иностранные граждане

Шеф монтаж договор типовой

НДС.

Т.к. длительность работ по монтажу оборудования скорее всего не превышает 18 месяцев, у китайкой организации не образуется постоянное представительство в РФ и она не должна вставать в РФ на налоговый учет (см. п.1 Обоснования).

Поэтому у Вас возникает обязанность заплатить агентский НДС при приобретении работ у китайской организации, не состоящей в России на налоговом учете (п. 1 ст. 161 НК РФ, письмо Минфина России от 15 июня 2015 г. № 03-07-08/34227). Работы по монтажу считаются реализванными в РФ, т.к. оборудование находится в РФ (подп. 2 п. 1 ст. 148 НК РФ, см. пункты 2-3 Обоснования).

НДФЛ.

Ваша организация при компенсации оплаты проезда и проживания иностранных работников не является в отношении этих работников налоговыми агентами по НДФЛ. Такая точка зрения изложена в Постановлении ФАС Уральского округа от 1 сентября 2009 г. № Ф09-6417/09-С3 по делу № А76-28511/2008-33-837/49.

В данном судебном акте рассматривалась аналогичная ситуация – российская организация компенсировала китайской организации расходы на проезд и проживание китайских рабочих.

Суд указал, что принимая во внимание недоказанность фактов заключения налогоплательщиком трудовых или гражданских договоров непосредственно с китайскими рабочими, осуществления в их пользу каких-либо выплат в натуральной или денежной форме, а также то, что оплата проезда, проживания рабочих не может рассматриваться как выплата дохода непосредственно рабочим, так как по условиям контрактов является одной из обязанностей общества, суды сделали правильные выводы о том, что доход, исходя из которого инспекцией исчислен НДФЛ, является оплатой по контрактам, заключенным с Сычуаньским Внешнеэкономическим акционерным обществом. Следовательно, общество не несет обязанностей налогового агента и не может быть привлечено к ответственности по ст.ст.123, 126 Кодекса.

Налог на прибыль.

Налоговым агентом по налогу на прибыль Ваша организация не признается, т.е. не нужно платить налог на прибыль в РФ за китайского контрагента (см. п.4 Обоснования).

Дополнительные расходы сверх цены договора признаются в налоговом учете. Расходы должны быть документально подтверждены и экономически обоснованны. Т.к. Вы сами оплачиваете расходы непосредственно третьим лицам, Вы сами контролируете наличие документов.

Обоснование

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ ПРАВА, ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.05.1994 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы

Статья5. Постоянное представительство

1. Для целей настоящего Соглашения термин “постоянное представительство” означает любое постоянное место деятельности, через которое полностью или частично осуществляется деятельность предприятия.

2. Термин “постоянное представительство”, в частности, включает: a) место управления; b) отделение; c) контору; d) фабрику; e) мастерскую;

f) рудник, нефтяную или газовую скважину, карьер или любое другое место добычи природных ресурсов.

3. Термин “постоянное представительство” также включает:
a) строительную площадку, строительный, монтажный или сборочный объект или связанную с ним надзорную деятельность, но только если такая площадка, объект или деятельность продолжаются более 18 месяцев;

2. Правила определения места реализации отдельных работ (услуг) для расчета НДС

Вид работ (услуг) Работы (услуги) считаются реализованными в России, если: Работы (услуги) считаются реализованными за пределами России, если:
Работы (услуги), связанные с имуществом
Работы (услуги), связанные с недвижимым имуществом (кроме воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов): – строительные работы; – монтажные работы; – строительно-монтажные работы; – ремонт; – реставрационные работы, – работы по озеленению;– услуги по аренде и т. д. Недвижимое имущество, по которому производится ремонт, озеленение и т. д., находится на территории России (подп. 1 п. 1 ст. 148 НК РФ, подп. 1 п. 29 приложения 18 к договору о Евразийском экономическом союзе) Недвижимое имущество, по которому производится ремонт, озеленение и т. д., находится на территории иностранного государства (подп. 1 п. 1.1 ст. 148 НК РФ, подп. 1 п. 29 приложения 18 к договору о Евразийском экономическом союзе)
Работы (услуги), связанные с движимым имуществом (которое не относится к транспортным средствам): – монтаж; – сборка; – переработка; – обработка; – ремонт;– техническое обслуживание и т. д. Движимое имущество, по которому производится монтаж, переработка и т. д., находится на территории России (подп. 2 п. 1 ст. 148 НК РФ, подп. 2 п. 29 приложения 18 к договору о Евразийском экономическом союзе) Движимое имущество, по которому производится монтаж, переработка и т. д., находится на территории иностранного государства (подп. 2 п. 1.1 ст. 148 НК РФ, подп. 2 п. 29 приложения 18 к договору о Евразийском экономическом союзе)

3. Ольги Цибизовой, начальника отдела косвенных налогов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Кто должен выполнять обязанности налогового агента по НДС

Независимо от того, какую систему налогообложения применяет организация, в случаях, предусмотренных статьей 161 Налогового кодекса РФ, она признается налоговым агентом по НДС. Организации, которые освобождены от уплаты НДС по статье 145 Налогового кодекса РФ, тоже должны исполнять обязанности налоговых агентов (п. 2 ст. 161 НК РФ).

Права и обязанности налоговых агентов перечислены в статье 24 Налогового кодекса РФ. О том, должен ли налоговый агент удерживать НДС из доходов, выплаченных в натуральной форме, см. Какие права и обязанности есть у налоговых агентов.

Признание организации налоговым агентом

Организация признается налоговым агентом по НДС:

4. Из рекомендации Елены Поповой, государственного советника налоговой службы РФ I ранга.

Кто должен выполнять обязанности налогового агента по налогу на прибыль

Обязанности налоговых агентов по налогу на прибыль должны выполнять:

Российские налоговые агенты

Российская организация признается налоговым агентом по налогу на прибыль при выплате:

  • дивидендов российским организациям (п. 3 ст. 275 НК РФ) и иностранным организациям, имеющим в России постоянные представительства (п. 3 ст. 275, п. 6 ст. 282.1 НК РФ);
  • процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам российским организациям и иностранным организациям, имеющим в России постоянные представительства (за некоторым исключением) (п. 5 ст. 286 НК РФ);
  • иностранным организациям, имеющим в России постоянные представительства, доходов, не связанных с деятельностью этих представительств (п. 4 ст. 286, подп. 1 п. 4 ст. 282, п. 6 ст. 282.1 НК РФ);
  • определенных доходов иностранным организациям, не имеющим в России постоянных представительств (п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ).

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС УО от 01.09.2009 № Ф09-6417/09-С3

Основанием для доначисления НДФЛ в сумме 1118468 руб. за 2005-2007 гг. послужили выводы налогового органа о неправомерности исчисления налога по ставке 13%, тогда как доходы на территории Российской Федерации иностранных работников, не являющихся налоговыми резидентами, подлежат налогообложению по ставке 30%.

Не усмотрев наличие обязанностей налогового агента, арбитражный суд удовлетворил требования общества по названному эпизоду, а также признал необоснованным привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности по ст.ст.123, 126 Кодекса.
Согласно п.1 ст.

226 Кодекса российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.224 Кодекса.

При этом исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент. Арбитражным судом установлено и материалами дела подтверждается, что между обществом (заказчик) и Сычуаньским Внешнеэкономическим акционерным обществом (исполнитель) в 2005-2007 гг.

заключены контракты о проведении исполнителем работ по выращиванию и уборке урожая овощей и картофеля на землях заказчика, который обязался оплатить выполненные работы.

В соответствии с условиями данных контрактов в обязанности исполнителя входило направление в Россию бригадиров и рабочих, уплата соответствующих налогов; обязанностью заказчика являлось оформление проездных документов на въезд, проживание и выезд работников исполнителя на территории Российской Федерации.

Оплата выполненных работ осуществлялась путем перечисления денежных средств исполнителю на расчетный счет, а также поставкой в его адрес натуральной продукции.

С учетом изложенного, принимая во внимание недоказанность фактов заключения налогоплательщиком трудовых или гражданских договоров непосредственно с китайскими рабочими, осуществления в их пользу каких-либо выплат в натуральной или денежной форме, а также то, что оплата проезда, проживания рабочих не может рассматриваться как выплата дохода непосредственно рабочим, так как по условиям контрактов является одной из обязанностей общества, суды сделали правильные выводы о том, что доход, исходя из которого инспекцией исчислен НДФЛ, является оплатой по контрактам, заключенным с Сычуаньским Внешнеэкономическим акционерным обществом.

Следовательно, общество не несет обязанностей налогового агента и не может быть привлечено к ответственности по ст.ст.123, 126 Кодекса.

При отсутствии обязанности исчислять и удерживать НДФЛ ошибочное отражение в бухгалтерском учете сумм оплаты по контрактам в качестве дохода каждого рабочего и представление в инспекцию справок 2-НДФЛ не являются правонарушением. Таким образом, выводы судов об отсутствии у инспекции оснований для доначисления обществу спорных сумм НДФЛ и пеней, являются верными.

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся в силу ст.288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, кассационным судом не установлено.

Довод налогового органа о неправомерности взыскания с него в пользу общества государственной пошлины в сумме 3000 руб. на основании решения суда первой инстанции исследован судом апелляционной инстанции, ему дана надлежащая правовая оценка, основания для переоценки у суда кассационной инстанции в соответствии со ст.286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют. При таких обстоятельствах решение и постановление являются законными. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь ст.ст.286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/148208-shefmontaj-inostrannye-grajdane

Образец договора на шеф монтаж

Шеф монтаж договор типовой

Шеф монтаж

Договор № ____ от ___.___.201__г.

на шеф – монтажные работы

г. Москва

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице __________________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.     По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы:

·   Перечень Оборудования

·   Перечень Оборудования

а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

2.    СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.     Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________________ руб., в том числе НДС 18% –  _______________ руб. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.

2.2.     В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.3.     Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

2.4.     Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

2.5         Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.6         Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры.

2.7      Подрядчик обязуется:

2.7.1.  Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

2.7.2   Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.7.3.  Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.

2.7.4.  По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны “Акт выполнения шеф-монтажных работ” для оформления и подписания их стороной Заказчика.

2.8      Заказчик обязуется:

2.8.1.  Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

2.8.2.  Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

2.10    Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение _____ дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку.

Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ.

В течение ___ дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

2.11    Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1      Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

3.2.     В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.

3.3      Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке.

3.4.     При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

             4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до ___.___.201__г.

             В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами “Протокола разногласий”, который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        5.

1      Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

        5.

2.     При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

        5.

3      Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение “А”

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

Калькуляция производимых работ

п/п

Трудозатраты, чел. час

Стоимость нормо-часа, руб./чел. час

Стоимость производимых работ, без НДС, руб.

1

НДС:

ИТОГО:

      Итого трудозатраты составляют ____ человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет _____________ (___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% _______________ (_______________________________) руб. ____ коп.

Приложение “Б”

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

Перечень шеф-монтажных работ

п/п

Наименование работ

Кол-во, чел.* час

ИТОГО:

 Заказчик:

Подрядчик:

Приложение “В”

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком:

1.   Журнал проведения работ – является официальным документом, подписываемыйуполномоченными лицами каждой Стороны. Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем их

проведения на Объекте Заказчика.

2.      Акт выполнения Шеф-монтажных работ – документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

Источник: https://ap-serv.ru/30-obrazec-dogovora-na-shef-montazh.html

Книга Права
Добавить комментарий